Дело А84-4737/2019
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 года Дело N А84-4737/2019
Судья Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Баукина Е.А., рассмотрев без вызова лиц, участвующих в деле, и без проведения судебного заседания, апелляционную жалобу государственного бюджетного учреждения "Дирекция капитального строительства" на решение Арбитражного суда города Севастополя от 31.12.2019 (резолютивная часть от 04.12.2019) и дополнительное решение от 04.12.2019 по делу N А84-4737/2019, рассмотренному в порядке упрощенного производства, по исковому заявлению государственного бюджетного учреждения "Дирекция капитального строительства" (ОГРН 1149204015058 ИНН 9204007681; 299053, г. Севастополь город, ул. Вакуленчука, зд. 33-в, оф. 204) к акционерному обществу "Инжиниринговая компания "РГП" (ОГРН 1079847030273, ИНН7806352441; 195027, г. Санкт-петербург, пр. Шаумяна, 10, 1) о взыскании неустойки,
государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (далее - Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Севастополя к акционерному обществу "Инжиниринговая компания "РГП" (далее - АО "Инжиниринговая компания "РГП") с иском о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 24.11.2017 N 16-ПИР/2017 в сумме 631385,29 руб..
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
