Дело А53-46201/2019
ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2020 года Дело N А53-46201/2019
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Нарышкиной Н.В.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу Департамента строительства и городского развития администрации города Новочеркасска на решение Арбитражного суда Ростовской области от 27.03.2020 по делу N А53-46201/2019 по иску Департамента строительства и городского развития администрации г. Новочеркасска (ОГРН 1176196002465, ИНН 6150094016) к обществу с ограниченной ответственностью "Наследие" (ОГРН 1115905002091, ИНН 5905284615) о взыскании неустойки,
департамент строительства и городского развития администрации города Новочеркасска (далее - истец, департамент) обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Наследие" (далее - ответчик, ООО "Наследие", общество) о взыскании неустойки в размере 41 604,16 руб.
Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по контракту N 0158600000919000002 от 19.04.2019.
главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
