Дело А56-110079/2018
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 23 июня 2020 года Дело N А56-110079/2018
Судья Верховного Суда Российской Федерации Тютин Д.В., изучив кассационную жалобу открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2019 по делу N А56-110079/2018, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2019 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.02.2020 по указанному делу,
установил:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" (далее - учреждение) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" (далее - общество) о взыскании 9 009 077 рублей 75 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 29.12.2015 N КСМ-22/2015.
Общество предъявило встречный иск о взыскании с учреждения 185 483 692 рублей 03 копеек штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
