Документы

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 ноября 2020 года Дело N А76-1491/2019

     Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2020 года.

     Постановление изготовлено в полном объеме 05 ноября 2020 года.

     Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

     председательствующего судьи Тарасовой С.В.,

     судей Баканова В.В., Лукьяновой М.В.,

     при ведении протокола секретарем судебного заседания Кисловым А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 23.07.2020 по делу N А76-1491/2019.

     В заседании приняла участие представитель ответчика, муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" - Кожина И.А. (паспорт, доверенность N 44 от 10.03.2020, диплом).

     Общество с ограниченной ответственностью "Уралтеплоприбор" (далее - ООО "Уралтеплоприбор", истец по первоначальному иску) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению "Магнитогорскинвестстрой" города Магнитогорска" (далее - ответчик по первоначальному иску, МКУ УКС) о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта от 12.12.2017 N 600/17, выраженного в решении от 09.01.2019 N 01-25/0003, взыскании 375 000 руб. стоимости выполненных работ по муниципальному контракту от 12.12.2017 N 600/17, 28 912 руб. 50 коп. неустойки за период с 26.01.2019 по 22.06.2020 с последующим начислением неустойки начиная с 23.06.2020 по день фактического исполнения обязательства (с учетом принятого судом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), (т.4 л.д.84).