Суд пришел к неверному выводу о выполнении подрядчиком своих договорных обязательств в день составления акта рабочей комиссии, при том, что в деле имеются доказательства продолжения подрядчиком строительных работ позже, следовательно, дело подлежит...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 1997 года Дело N КГ-А40/2123-97-Д1
[Суд пришел к неверному выводу о выполнении подрядчиком своих договорных обязательств в день составления акта рабочей комиссии, при том, что в деле имеются доказательства продолжения подрядчиком строительных работ позже, следовательно, дело подлежит передаче на новое рассмотрение]
(Извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего Сулинова И.И., судей: Тарасовой Н.В., Завирюха Л.В., при участии в заседании: от истца - Ким Л.П. - председатель, Олейников В.В. - дов. от 25.09.97, Фалилов П.А.; от ответчика - Воробьев Н.С. - дов. от 19.03.97 N 18/2-121, Альтман Ю.И., дов. от 11.04.97 N 19/2, рассмотрев в заседании кассационную жалобу ГСК " Прибой” на решение от 07.07.97 и постановление Арбитражного суда г.Москвы от 8 сентября 1997 года по делу N 74-61, судьи: ......, установил:
Арбитражным судом г.Москвы рассмотрен иск ГСК "Прибой" о взыскании с Государственного предприятия УСС ВСУ ФСБ РФ 891598750 руб., .составляющих пеню за нарушение срока сдачи законченного строительством объекта в эксплуатацию.
Скачать документ нельзя
Вы можете заказать документ
Международные и зарубежные стандарты (ASTM, ISO, ASME, API, DIN, BS и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.
Любые авторские документы, размещенные на сайте, представлены в соответствии с признанным в международной практике принципом «как есть». ООО «Информпроект Групп» не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских документах.
или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 25 000 000 документов!
