Документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2001 года Дело N А56-13761/01


[Решением суда в иске о взыскании пеней за нарушение сроков приемки дома на баланс администрации на основании договора, предусматривающего приемку дома после ввода его в эксплуатацию на баланс администрации отказано]

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Сапоткиной Т.И., судей: Казанцевой Р.В. и Коняевой Е.В., при участии: от ЗАО «Выборгское строительное общество» - Вилиславова К.В. (доверенность от 27.10.2001), от администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» - Шабанова С.С. (доверенность от 17.01.2001), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ЗАО «Выборгское строительное общество» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.07.2001 по делу N А56-13761/01 (судья Иванилова О.Б.), установил:

Закрытое акционерное общество «Выборгское строительное общество» (далее - ЗАО «Выборгское строительное общество») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» (далее - администрация) о взыскании 2114000 руб. пеней за период с 01.05.98 по 01.05.2001 за нарушение сроков приемки дома на баланс администрации на основании пункта 4.4 договора от 25.03.97 N 1.